UMOWA O WYKONANIE ROBT REMONTOWYCH
zawarta zgodnie z przepisami ustawy z dnia 10 czerwca 1994 r. o zamwieniach publicznych
w dniu .................................................................... w ......................................................pomidzy:
.............................................................................., zam. w ........................., zwanym dalej w treci umowy “Inwestorem”
a
..........................................................................................................................................................., reprezentowanym przez ............................................................................................................., zwanym dalej w treci umowy “Wykonawc”,
zostaa zawarta umowa o nastpujcej treci:
1
1. Na podstawie niniejszej Umowy Wykonawca przyjmuje do wykonania roboty remontowe polegajce na ................................................................................................................................... .
2. Roboty remontowe opisane w ust.1 zostan wykonane zgodnie z dokumentacj, stanowic Zacznik nr 1 do niniejszej Umowy.
2
Inwestor zobowizuje si przekaza Wykonawcy front robt w czciach i terminach szczegowo okrelonych w Zaczniku nr 2 do Umowy.
3
Roboty remontowe stanowice przedmiot niniejszej Umowy wykonywane bd w okresie od dnia .............................................................. do dnia .......................................................................
4
1. W celu wykonania Umowy Inwestor przekae Wykonawcy w niej wymienionych terminach nastpujce materiay:
a. .................................. do dnia ..............................,
b. .................................. do dnia ..............................,
c. .................................. do dnia ...............................
2. Wykonawca zobowizuje si do zabezpieczenia materiaw wymienionych w ust.1.
3. Z powierzonych materiaw Wykonawca jest zobowizany rozliczy si, a nie wykorzystane materiay zwrci Inwestorowi.
5
Inwestor udostpni Wykonawcy pomieszczenia przeznaczone na skadowanie narzdzi i materiaw.
6
Inwestor zobowizuje si zapewni Wykonawcy pobr energii elektrycznej, wody i gazu, na dzie rozpoczcia wykonywania robt.
7
Inwestor udzieli Wykonawcy zaliczki w wysokoci ........................, w terminie do ..................... .
8
1. Za wykonanie robt remontowych opisanych w 1 Inwestor zobowizuje si zapaci wykonawcy wynagrodzenie ryczatowe w wysokoci ................................., powikszone o VAT, zgodnie z obowizujcymi przepisami.
2. Od kwoty wynagrodzenia, o ktrej mowa w ust. 1 potrcona zostanie zaliczka udzielona Wykonawcy.
3. Wynagrodzenie Wykonawcy, ustalone na zasadach okrelonych w ust. 1 i ust.2 jest niezmienne do chwili odbioru kocowego.
9
Odbir kocowy robt nastpi jednorazowo, po ich wykonaniu.
10
Rozliczenie za roboty remontowe wykonane na podstawie niniejszej Umowy nastpi faktur, w terminie 7 dni od dnia odbioru kocowego robt.
11
1. Wykonawca udzieli Inwestorowi gwarancji jakoci na wykonane roboty remontowe na okres ...... lat. Warunki gwarancji zostay zawarte w Zaczniku nr 3 do Umowy.
2. Strony Umowy postanowiy, e termin rkojmii za wady robt remontowych, o ktrych mowa w 1 Umowy wynosi trzy lata od dnia odbioru.
12
Strony wprowadzaj obowizek zapaty kar umownych w nastpujcych przypadkach:
Wykonawca zapaci Inwestorowi kar umown za opnienie w wykonaniu robt, w wysokoci ......% wynagrodzenia za wykonanie robt remontowych, o ktrym mowa w 8 Umowy, za kady dzie opnienia;
Inwestor zapaci Wykonawcy kar umown za opnienie w rozpoczciu robt albo za spowodowanie przerwy w robotach, w wysokoci ......% wynagrodzenia za wykonanie robt remontowych, o ktrym mowa w 8, za kady dzie opnienia lub za kady dzie przerwy;
w przypadku odstpienia od Umowy przez jedn ze stron, z przyczyn nie obciajcych drugiej strony, strona odstpujca od umowy zobowizana jest zapaci kar umown w wysokoci .....% wynagrodzenia, o ktrym mowa w 8 Umowy.
Strony dopuszczaj moliwo dochodzenia odszkodowania przewyszajcego zastrzeone kary umowne.
13
Wszelkie zmiany treci Umowy wymagaj formy pisemnej pod rygorem niewanoci.
14
Wszystkie Zaczniki wymienione w treci Umowy, stanowi jej integraln cz.
15
Spory wynike na podstawie niniejszej Umowy rozstrzyga bdzie sd ......................................... .
16
W sprawach nieuregulowanych w Umowie zastosowanie bd miay odpowiednie przepisy Kodeksu cywilnego, ze szczeglnym uwzgldnieniem przepisw o umowie o roboty budowlane i umowie o dzieo.
17
Umowa zostaa sporzdzona w dwch jednobrzmicych egzemplarzach, po jednym dla kadej ze stron.
............................... ..............................
Inwestor Wykonawca